[ D6007 (06) ] Déviation de Golfe-Juan

Re: [ D6007 (06) ] Déviation de Golfe-Juan

Messagepar PaulF » Lun 17 Jan 2022 08:39

Pour avoir pris très régulièrement cet axe, je me demande encore comment les habitants de Golfe-Juan pourraient s'opposer à ce projet. La traversée est aujourd'hui une horreur, c'est pollué, ça pue. Et on pourrait requalifier tout ça.
PaulF
Route Départementale
Route Départementale
 
Messages: 139
Enregistré le: Jeu 22 Juil 2021 10:19
Localisation: France

Re: [ D6007 (06) ] Déviation de Golfe-Juan

Messagepar Guillaume » Lun 17 Jan 2022 12:05

PaulF a écrit:Pour avoir pris très régulièrement cet axe, je me demande encore comment les habitants de Golfe-Juan pourraient s'opposer à ce projet. La traversée est aujourd'hui une horreur, c'est pollué, ça pue. Et on pourrait requalifier tout ça.


Le projet a été revu significativement puisqu'on est passé d'une voie express 2*2 voies dans la continuité de la section depuis Antibes à un bd urbain avec 1 chaussée bidirectionnelle avec carrefours à feux.

Effectivement ça semble plus souhaitable de faire passer l'ex_nationale par ce nouveau traçé et requalifier le bord de mer.
Guillaume
Autoroute
Autoroute
 
Messages: 2685
Enregistré le: Ven 07 Fév 2003 13:26

Re: [ D6007 (06) ] Déviation de Golfe-Juan

Messagepar zabadu » Jeu 20 Jan 2022 08:52

PaulF a écrit:Pour avoir pris très régulièrement cet axe, je me demande encore comment les habitants de Golfe-Juan pourraient s'opposer à ce projet. La traversée est aujourd'hui une horreur, c'est pollué, ça pue. Et on pourrait requalifier tout ça.

Ce ne sont pas "les habitants" en général, en tout cas pas ceux qui sont au "centre-ville" de Golfe, mais plus probablement ceux qui ont des maisons entre les RP Massier et Eucalyptus (et il y en a un paquet le long des 2 km d'emprises).
Avatar de l’utilisateur
zabadu
Périphérique
Périphérique
 
Messages: 649
Enregistré le: Lun 13 Sep 2004 15:31
Localisation: 06

Re: [ D6007 (06) ] Déviation de Golfe-Juan

Messagepar G.E. » Jeu 20 Jan 2022 10:43

Et qui savent depuis plus de 60 ans (!) qu'une rocade finira par voir le jour... :shock:

Place aux travaux !
Avatar de l’utilisateur
G.E.
Patrouilleur
Patrouilleur
 
Messages: 23977
Enregistré le: Ven 29 Avr 2005 19:22
Localisation: Alpes

Re: [ D6007 (06) ] Déviation de Golfe-Juan

Messagepar zabadu » Sam 22 Jan 2022 00:06

G.E. a écrit:Et qui savent depuis plus de 60 ans (!) qu'une rocade finira par voir le jour... :shock:

Sur un malentendu, ça pouvait passer :mrgreen:

(tu sais bien qu'il existe une tapée d'emprises sur lesquelles les voies prévues dans les années 60-70 n'ont finalement jamais vu le jour, alors quand on est riverain, on peut toujours espérer que ce soit le cas).

Ceci dit, j'ai relu les échanges sur la page précédente, et je m'interroge quand même sur l'intérêt qu'aurait eu une vraie voie rapide en 2x2 par rapport à ce qui va être réalisé (si je comprends bien, 2x1 voies avec carrefours à niveau et à feu. Vu les 3 chemins qui se battent en duel dans le coin, ça ne devrait pas être bien gênant d'ailleurs).

A l'Ouest, on butte dans Cannes et ses habituels embouteillages.
A l'Est, à part l'ancienne percée de feu la RN7 qui a bien entaillé le bâti, on débouche sur... rien. Enfin sur aucune voie ayant une capacité correcte.

Donc à quoi aurait servi cette déviation de Golfe en voie rapide ? A aller plus vite des embouteillages de Cannes à ceux d'Antibes ?
Avatar de l’utilisateur
zabadu
Périphérique
Périphérique
 
Messages: 649
Enregistré le: Lun 13 Sep 2004 15:31
Localisation: 06

Re: [ D6007 (06) ] Déviation de Golfe-Juan

Messagepar PaulF » Sam 22 Jan 2022 12:18

zabadu a écrit:Donc à quoi aurait servi cette déviation de Golfe en voie rapide ? A aller plus vite des embouteillages de Cannes à ceux d'Antibes ?

À relier correctement deux villes de plus de 70 000 habitants !
Mais aujourd'hui, je suis d'accord, la 2x1 voies est déjà très correcte, et on doit s'en contenter.
PaulF
Route Départementale
Route Départementale
 
Messages: 139
Enregistré le: Jeu 22 Juil 2021 10:19
Localisation: France

Re: [ D6007 (06) ] Déviation de Golfe-Juan

Messagepar PaulF » Sam 22 Jan 2022 12:25

Si la route est efficace, nul doute que les Cannois l'uiliseront plus volontiers pour rejoindre l'A8 (en direction de Nice) via Antibes et la D35 bis que leur accès par le Boulevard Carnot.

En plus, ils économiseront 1,50€. 8)
PaulF
Route Départementale
Route Départementale
 
Messages: 139
Enregistré le: Jeu 22 Juil 2021 10:19
Localisation: France

Re: [ D6007 (06) ] Déviation de Golfe-Juan

Messagepar Guillaume » Dim 30 Jan 2022 00:32

https://www.nicematin.com/urbanisme/stoppes-en-2018-les-travaux-de-la-deviation-entre-antibes-et-golfe-juan-reprennent-decouvrez-le-trace-740813

Nice Matin a écrit:Stoppés en 2018, les travaux de la déviation entre Antibes et Golfe-Juan reprennent, découvrez le tracé
Depuis juillet 2018, les travaux de la RD6107 sont à l’arrêt. Un bout de route ne menant... nulle part attend depuis. Le chantier a officiellement repris ce jeudi 20 janvier. Il permettra, à terme, de rallier Golfe-Juan à Antibes. Un axe qui devrait désengorger le littoral et notamment l’avenue de la Liberté de Vallauris qui est connue pour ses nombreux accidents.

Ph. D. et M.-C. A. Publié le 21/01/2022 à 08:00, mis à jour le 20/01/2022 à 21:32

Le chantier de la RD6107 a repris ce jeudi 20 janvier à Golfe-Juan. SEBASTIEN BOTELLA / Nice Matin

Elle sera effective à la fin de l’année 2024. Attendue par certains, décriée par d’autres (voir ci-contre), la déviation de la RD 6107 qui reliera sur 2,7 kilomètres, Golfe-Juan à Antibes devrait changer la donne en matière de trafic. Et pour cause: cette route est présentée comme un élément structurant du plan "Mobilité 2028" du Département des Alpes-Maritimes. Hier, les travaux de la phase 2 ont débuté. Un pas vers ce que les collectivités appellent de leurs vœux: évolution du réseau routier, fluidification des flux, sécurisation des structures et adaptation des usages en développant parallèlement les voies cyclables et les connexions intermodales – soit un accès aux transports aux communs mais aussi au covoiturage (1).

Après l’ouverture en juillet 2018 de la première section entre le pont de l’Aube et l’avenue Massier, la nouvelle ère des travaux entre l’avenue Massier et le chemin Notre-Dame (1,2km) s’écrit.

41,5 millions d'euros investis
Sa construction s’effectuera concomitamment avec la troisième section: à savoir entre le chemin Notre-Dame et le carrefour des Eucalyptus. À cette occasion, entouré du maire d’Antibes et président de la Communauté d’agglomération Sophia Antipolis Jean Leonetti, du maire de Vallauris Golfe-Juan et conseiller départemental Kevin Luciano, du député de la 7e circonscription Eric Pauget et de Françoise Thomel, conseillère départementale, Charles-Ange Ginésy, président du Département 06 en a détaillé les caractéristiques.


L’ouvrage qui coûtera au total 41,5 millions d’euros, est financé par le Département avec notamment une participation de l’État de 20% et l’éventuel concours de la Région. Il prend en compte la problématique hydraulique avec la réalisation dès cette année d’ouvrages dédiés au vallon des Courcettes, suivis de ceux des vallons des Clos, de L’Issourdadou, de Madé et des Eucalyptus. Suivront en 2023 et 2024 les terrassements de la chaussée de deux fois une voie sur une largeur de sept mètres, avec des trottoirs et une piste cyclable bi-directionnelle de 3mètres de large, la réalisation de trois carrefours à feux tricolores aux chemins des Clos, des Courcettes et de Notre-Dame (un quatrième au chemin des Mimosas est à l’étude) et divers équipements, aménagements paysagers, réalisation de bassins de rétention destinés à recueillir les eaux pluviales, protections phoniques, isolation des immeubles, éclairages intelligents et sécurisation des pistes cyclables et des cheminements piétons. Un aménagement promettant de réduire le nombre de véhicules sur les routes connexes, notamment sur l’actuelle avenue de la Liberté qui traverse Golfe-Juan. Autre promesse: cet axe devrait diminuer la consommation d’énergie fossile et les rejets des gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Le président de la Casa, Jean Leonetti a pour sa part estimé que la réalisation d’une telle voie structurante aura des conséquences bénéfiques sur les liaisons entre le littoral et la technopole de Sophia-Antipolis en renforçant son accessibilité – notamment grâce au passage du bus-tram qui devrait être gratuit.

1. Ce plan pluriannuel en faveur des infrastructures routières et multimodales sera budgété à hauteur de 500 millions d’euros sur 7 ans dont 376 millions pour les infrastructures routières et 45 millions pour les aménagements cyclables.


Si vous n’avez pas suivi l’histoire du projet...
1975 : le projet de contournement de la Nationale 7 entre Cannes et Antibes est dans les cartons. La procédure d’acquisitions foncières est programmée.
1984 : à l’époque, on parle de RN7 bis. La section Autrichiens-Jules Grec est réalisée à Antibes.
1995 : la voie express poursuit sa route, entre Eucalyptus et Autrichiens.
2006 : le complément vers Golfe-Juan, baptisé RD 1607 est projeté par le conseil général avec le transfert dans son giron des routes nationales.
Une concertation publique est lancée pour la réalisation d’une quatre voies.
2007 :études et enquête publique démarrent. En juillet, des associations militent pour une déviation en souterrain. Une pétition recueille plus de 2 000 signatures. Une manifestation organisée par les associations Traditions et Modernité et Adirgo réunit des centaines d’opposants.
2008 : Un comité de défense contre la déviation en surface est créé.
2009 : les associations anti déviation se regroupent.
2010 : l’enquête publique débute.
2011 : en juin, le projet est attaqué en justice par Europe Ecologie Les Verts et en août, quatre associations, dont l’ADEGV dépose un recours devant le tribunal administratif pour faire annuler le projet. Ce dernier est gelé.
2015 : la cour administrative d’appel rejette la demande d’annulation.
2016 : les travaux, retardés depuis 2012 par les recours, marquent le pas à cause des inondations de 2015 et du manque de financement.
2017 : à l’été 2017, le chantier du premier tronçon démarre enfin.
2018 : 8 juillet, la première section du contournement de Golfe-Juan est inaugurée.
2022 : en ce début d’année, lancement des travaux pour la suite de la déviation.

Guillaume
Autoroute
Autoroute
 
Messages: 2685
Enregistré le: Ven 07 Fév 2003 13:26

Re: [ D6007 (06) ] Déviation de Golfe-Juan

Messagepar PaulF » Jeu 31 Mar 2022 08:31

Les opposants à la déviation de Golfe-Juan évoquent "une première victoire"

Opposé au chantier, le collectif réunissant associations et citoyens a fait réaliser sa propre étude faunistique qui établirait que les travaux pour délester l’ex RN 7, entre Cannes et Antibes, ne respectent pas le code de l’environnement.

M.-C.A Publié le 30/03/2022 à 18:15, mis à jour le 30/03/2022 à 18:16

Image

Une partie des représentants du collectif contre la déviation de Golfe-Juan, réunissant des associations environnementales et des citoyens étaient réunis, hier, devant le Cadam de Nice. Système / Nice Matin
ABONNEZ-VOUS

Une première victoire »: c’est ce qu’affirment avoir remporté les associations opposées à la poursuite des travaux de la déviation de l’ex-RN 7 à Golfe-Juan. Vieux de plusieurs décennies, ce projet, aujourd’hui porté par le Conseil départemental, a pour objectif de délester la circulation sur la RD 6007 (ex RN7) entre Cannes et Antibes en créant un boulevard urbain en lieu et place de parcelles acquises depuis des décennies et non construites. Un premier tronçon avait été inauguré en 2018, entre le rond-point de l’Aube et l’avenue Massier. En janvier dernier, les travaux ont repris pour achever la jonction jusqu’au rond-point des Eucalyptus, à Antibes. Soit, au total, 2,7km de tracé, avec des réalisations d’ouvrages hydrauliques importantes, dont plusieurs bassins de rétention, pour un coût global d’un peu plus de 40 millions d’euros.

"Réservoir de biodiversité"

La reprise du chantier avait fait l’objet d’une importante communication du conseil départemental et des villes de Vallauris Golfe-Juan et d’Antibes, associées au projet qu’elles soutiennent avec force. Les opposants à la déviation ont, eux aussi, fait entendre leur voix le site étant devenu, selon eux, un "réservoir de biodiversité". Conférence de presse, marche, rencontres avec les riverains, pétition, cagnotte en ligne pour une éventuelle action en justice... les anti forment un collectif réunissant associations environnementales et citoyens, présidé par Théo Alcarini (. Dernière action en date, qualifiée de "première victoire", annoncée hier devant l’entrée du Cadam à Nice: l’étude commandée par le collectif à un expert ingénieur écologue, Nicolas Bastide, démontre la présence sur le tracé de "pas moins de 28 espèces protégées". Dont le Serin cini, le Chardonneret élégant et la Corneille noire font partie de la liste rouge des espèces menacées de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature).

Une étude sur une seule journée

On notera que l’ingénieur écologue a réalisé son inventaire sur une seule journée, le 2 mars dernier. L’étude est-elle révélatrice? "Oui, rétorque le collectif. Sans être exhaustifs, les résultats obtenus permettent de soulever des enjeux très probablement plus importants en période d’activité comme la reproduction...". Cette étude, ainsi qu’un courrier rédigé par un avocat spécialisé en droit de l’environnement, a été adressée au président du Conseil départemental, au préfet des Alpes-Maritimes, à la DREAL Paca et à l’Office français pour la biodiversité. Aujourd’hui, le collectif demande l’arrêt des travaux, arguant que "le Département n’a pas déposé un dossier de dérogation à la protection des espèces protégées selon le code de l’environnement".


Théo Alcarini estime que l’alerte a porté: "Les travaux n’ont pas détruit un mètre carré de plus. Dans le cas contraire, nous déposerons plainte devant le Procureur de la République". Riverain du chantier, il surveille, avec d’autres, toute évolution. Les travaux à l’arrêt? Contacté par nos soins, le conseil départemental a déclaré ne pas vouloir s’exprimer.

1. Greenpeace Nice, Alternatiba 06, Terre Bleue, ANV Cop-21 Nice, Citoyens pour le climat Nice, ATTAC 06, PACTES et mySophiaAntipolis.
PaulF
Route Départementale
Route Départementale
 
Messages: 139
Enregistré le: Jeu 22 Juil 2021 10:19
Localisation: France

Re: [ D6007 (06) ] Déviation de Golfe-Juan

Messagepar mezelf » Jeu 31 Mar 2022 09:24

:( Ils peuvent être fiers de leurs actions : entretemps le trafic dense et polluant continue de passer par le centre-ville de Golfe-Juan par le tracé actuel avec sa chaussée sans piste cyclable et ses trottoirs étroits. Vraiment une belle victoire. :twisted:
mezelf
Route Communale
Route Communale
 
Messages: 51
Enregistré le: Mer 24 Mar 2010 10:52

Re: [ D6007 (06) ] Déviation de Golfe-Juan

Messagepar G.E. » Jeu 31 Mar 2022 10:27

Victoire de quoi ? Il se payent une étude biaisée à tous les niveaux et ça fait les choux gras de la presse ?
Avatar de l’utilisateur
G.E.
Patrouilleur
Patrouilleur
 
Messages: 23977
Enregistré le: Ven 29 Avr 2005 19:22
Localisation: Alpes

Re: [ D6007 (06) ] Déviation de Golfe-Juan

Messagepar dark_green67 » Jeu 31 Mar 2022 10:29

Et ils réussissent à être 6 sur une photo… Quelle mobilisation ! :roll:
dark_green67
Autoroute à grande vitesse
Autoroute à grande vitesse
 
Messages: 3821
Enregistré le: Mer 19 Mar 2008 17:18
Localisation: F - 94300

Re: [ D6007 (06) ] Déviation de Golfe-Juan

Messagepar frantz58 » Jeu 31 Mar 2022 12:03

Une étude menée sur une journée :roll: . C'est là que l'on voit le non sérieux de ces personnes.

Les études menées par les porteurs de projet sont bien plus sérieuses avec une période s'étalant sur au moins un an.

Personnellement, j'ai bien plus confiance dans une étude menée dans les règles de l'art qui a démontré que rien ne s'opposait à ce projet que dans une étude faite à la petite semaine par on ne sait qui au final.

Il serait bien d'arrêter un peu de donner la parole à tort et à travers à ces écologistes de circonstance, que l'on ne voit que pour ce genre de projet mais jamais quand il est question d'urbanisation de nouvelles zones.
Avatar de l’utilisateur
frantz58
Patrouilleur
Patrouilleur
 
Messages: 4590
Enregistré le: Mer 23 Fév 2011 15:07
Localisation: 03 / 58

Re: [ D6007 (06) ] Déviation de Golfe-Juan

Messagepar 172sp » Mar 12 Juil 2022 11:32

J'ignore si le projet était destiné à être prolongé après la gare d'Antibes, mais il semblerait que de la place était prévue pour passer la dernière partie de la voie rapide en 2x2 voies au niveau de l'échangeur de l'avenue de Châtaignier à Antibes : https://www.google.fr/maps/@43.5797121, ... a=!3m1!1e3

Il y a peut-être même de la place pour passer à côté de la gare d'Antibes : https://www.google.fr/maps/@43.5854842, ... a=!3m1!1e3
172sp
Chemin
Chemin
 
Messages: 39
Enregistré le: Dim 09 Sep 2007 09:37

Re: [ D6007 (06) ] Déviation de Golfe-Juan

Messagepar PaulF » Lun 18 Juil 2022 13:49

Ce n'est pas prévu.
PaulF
Route Départementale
Route Départementale
 
Messages: 139
Enregistré le: Jeu 22 Juil 2021 10:19
Localisation: France

Re: [ D6007 (06) ] Déviation de Golfe-Juan

Messagepar colvert » Sam 06 Aoû 2022 10:53

Étant donné que la DUP de 1975 prorogée jusqu'en 1985 et qui a permis d'acheter les terrains nécessaires au projet était caduque, il était obligatoire d'avoir une déclaration de projet, prévue par l’article L. 126-1 du Code de l’Environnement selon lequel le maître d’ouvrage d’un projet public ayant donné lieu à enquête publique Bouchardeau se prononce par déclaration de projet sur l’intérêt général de l’opération. Cette enquête publique loi Bouchardeau a été menée par le département en 2010, elle actualise les données environnementales du dossier de DUP et les mesures de protections et compensations envisagées en les présentant au public. La déclaration de projet a été prise par délibération du 15 avril 2011 par laquelle la commission permanente du conseil général des Alpes-Maritimes a déclaré d'intérêt général le projet d'aménagement de la RD 6107 relatif à la déviation de Vallauris-Golfe-Juan sur le territoire des communes d'Antibes-Juan-les-Pins et de Vallauris-Golfe-Juan. Cette déclaration de projet a été contestée en Cour Administrative d'Appel de Marseille qui a rejeté les recours par décision N° 14MA01232 Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015 et Lu en audience publique, le 19 octobre 2015.

Néanmoins cette déclaration de projet ne se substitue pas à l'Autorisation environnementale nécessaire avant tout commencement des travaux pour intervention sur zones humides, habitats et espèces. Et c'est ce qui semble avoir motivé l’arrêt de chantier vu les sanctions prévues par la loi pour le maitre d'ouvrage comme les entreprises.

Au Département de faire cette demande d'Autorisation environnementale (qui prévoit un dossier soumis à enquête) et obtenir l'arrêté d'autorisation environnementale (en espérant pour lui que l’évolution du niveau d'exigence sur les compensations et destructions d’espèces puisse être compensé) pour ne plus être inquiété sur cet aspect juridique dont les associations se sont saisies (c'était facile de leur part puisque c'est un préalable réglementaire nécessaire et donc un vice de forme) et enfin pouvoir reprendre le chantier plus sereinement (avec plusieurs mois de retard vu le délai de constitution du dossier de demande et le délai d'instruction dont l'enquête publique), à moins que les associations n'aient trouvé d'autres biais d'attaque d'ici là...mais ce sera sur le fond qu'il leur faudra travailler ce qui sera plus difficile pour elles vu l’intérêt du projet.
https://www.nicematin.com/index.php/urb ... tif-779746
Déviation de la RD 6017 entre Cannes, Golfe-Juan et Antibes: "On n’en restera pas là!", assure le collectif
PAR La rédaction Mis à jour le 07/07/2022 à 17:31 Publié le 07/07/2022 à 18:01
Côté Golfe-Juan, le tracé de la future déviation à l’arrêt.

Satisfait de la suspension des travaux du boulevard urbain pour délester la RD 6017 entre Cannes, Golfe-Juan et Antibes, le collectif anti déviation a annoncé un nouveau recours.

Ils l’assurent: c’est par Nice-Matin qu’ils ont appris que leur action en justice pour faire stopper les travaux de la deuxième phase de la déviation de la RD 6017, pour délester le centre-ville de Golfe-Juan et faciliter la liaison entre Cannes et Antibes, avait porté ses fruits.

Mercredi, les représentants des huit associations environnementales et de citoyens réunis en collectif Déviation 06 (1), ont célébré cette nouvelle en se rassemblant symboliquement avenue des Courcettes, à Golfe-Juan, devant le chantier. Tout est à l’arrêt, en effet. Pas l’ombre d’un ouvrier ou d’un engin sous le soleil de plomb.

Côté Golfe-Juan, on aperçoit à travers les palissades le tracé, non bitumé, de la future voie et les nouveaux bassins de rétention. Côté Antibes, rien n’a bougé et le grand panneau du conseil général est en place.

Enquête de l’Office de la biodiversité
Les opposants pavoisent mais avouent leur surprise: à ce jour, leur avocat n’a pas reçu l’information que seul le procureur de la République peut délivrer. Or, l’annonce de la suspension du chantier a été faite par Françoise Thomel, adjointe à la Ville d’Antibes et conseillère départementale, lors de l’assemblée générale de l’association de défense de l’environnement Antibes Ouest Golfe-Juan (notre édition du 2 juillet). Elle était accompagnée par Patrick Cary, directeur des infrastructures routières et des transports du conseil départemental.

Raphaël Jolivet, président de l’association Mysophiantipolis, qui a déposé la plainte le 13 avril dernier auprès de l’Office français de biodiversité (OFB) pour "destruction d’espèces protégées sans autorisation valable" a lu, micro en main, un long communiqué, au nom de tous. Il a notamment précisé que l’avocat du collectif, Maître François Zind, a d’ores et déjà été mandaté pour obtenir, auprès du procureur, "un retour sur l’enquête ouverte par l’OFB, police environnementale".

Recours contre le préfet
Saluant "une grande victoire de la mobilisation citoyenne car toutes les actions entreprises l’ont été grâce à un soutien financier des citoyens" (2), le collectif n’entend pas se reposer sur ses lauriers tout frais. "Le 28 mars dernier, nous avons initié auprès du préfet de région une action administrative pour lui demander d’obliger le Département à déposer une demande de dérogation visant à protéger les espèces en présence et ainsi obtenir une autorisation environnementale pour réaliser le projet". Un processus long et encadré par la loi. "C’est ce que le Département n’a jamais fait depuis près de 14 ans avant de commencer les travaux de cette portion."

Depuis? Pas de réponse du préfet. Pour les opposants, c’est la preuve de "son refus de faire respecter le code de l’environnement". Un recours va donc être déposé au tribunal administratif de Nice par trois associations du collectif tout prochainement pour faire annuler la décision du préfet et obliger, ainsi, le Département à faire la demande de dérogation.

Lors de l’assemblée générale de l’association de défense d’Antibes Ouest-Golfe-Juan, Françoise Thomel a précisé que l’inventaire de la faune était en cours et que celui dédié à la flore était terminé, avec trois espèces protégées dénombrées, "qui donneront lieu à un traitement adapté".
colvert
Autoroute
Autoroute
 
Messages: 1954
Enregistré le: Jeu 29 Nov 2012 21:43

Re: [ D6007 (06) ] Déviation de Golfe-Juan

Messagepar colvert » Mar 20 Déc 2022 13:35

Manifestation confidentielle relayée par la presse peut-être pour parler du regroupement de 50 collectifs (tout aussi confidentiels ?) anti-route.
https://www.nicematin.com/environnement ... urs-815532
Ils ne veulent pas de la déviation de Golfe-Juan et participent au mouvement national contre les "projets routiers destructeurs"

Le collectif Déviation 06 s’est rassemblé sur le rond-point des Eucalyptus, à Antibes, pour renouveler son opposition au projet de déviation de la RD 6017 entre Antibes, Golfe-Juan et Antibes.
Article réservé aux abonnés
E. M. Publié le 17/12/2022 à 15:32, mis à jour le 17/12/2022 à 15:27

Une vingtaine de militants du collectif se sont rejoints sur le rond-point des Eucalyptus. (Photo Patrice Lapoirie)

Leur lutte ne s’essouffle pas… et n’est pas isolée! C’est ce que le collectif Déviation 06, qui demande l’arrêt des travaux de la déviation de la RD 6017 entre Antibes et Golfe-Juan, a voulu montrer, samedi 17 décembre, en rejoignant "la coalition nationale de la Déroute des Routes". Cette organisation regroupe 50 collectifs d’habitants qui luttent , partout en France, contre des "projets routiers destructeurs".
Les Antibois et Vallauriens ont décidés de se regrouper sur le rond-point des Eucalyptus, sur le tracé du futur projet de déviation. Si le département a mis le chantier sur pause en juin dernier le temps de mener une étude environnementale, les militants ont voulu attirer l'attention de la première Ministre : "Élisabeth Borne est venue en visite le mois dernier pour annoncer que la région devenait pilote pour la planification de la transition écologique mais le projet de déviation va à l'encontre de tout cela, pointe Martin Jaubert, l'un des porte-parole du mouvement citoyen qui a d'ailleurs adressé un courrier à la cheffe du gouvernement. On s’apprête à détruire un poumon vert pour du béton. Cette nouvelle route ne fluidifiera pas la circulation mais va l'encourager, alors qu'on devrait plutôt investir sur la mobilité douce et le transport en commun. Nous demandons à l’État de tout arrêter pour proteger la biodiversité aussi".
colvert
Autoroute
Autoroute
 
Messages: 1954
Enregistré le: Jeu 29 Nov 2012 21:43

Re: [ D6007 (06) ] Déviation de Golfe-Juan

Messagepar G.E. » Mer 21 Déc 2022 13:52

Il y a eu une action concertée de toutes les associations anti-tout françaises pour venir occuper la presse régionale. Les photos attestent du nombre très réduit de leurs partisans, inversement proportionnel à leur capacité à engorger les tribunaux et à retarder les travaux.
Avatar de l’utilisateur
G.E.
Patrouilleur
Patrouilleur
 
Messages: 23977
Enregistré le: Ven 29 Avr 2005 19:22
Localisation: Alpes

Précédente

Retourner vers Départementales ordinaires & plans routiers locaux

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité